Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van: ALMA Techniek, onderdeel van de Heating Group International B.V.

Verkoop, levering, plaatsing en betaling geschieden volgens de hieronder genoemde voorwaarden.


Toepasselijkheid, Algemeen

  • Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en
    betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand
    gekomen overeenkomst.
  • Afwijkingen van deze voorwaarden worden alleen door ALMA Techniek erkend indien
    en voor zover die afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
  • Onze voorwaarden vormen een onverbrekelijk onderdeel van onze aanbieding en/of door
    ons met derden aangegane overeenkomsten.
  • Indien door ALMA Techniek overeenkomsten worden aangegaan met meerdere
    natuurlijke personen die voor gezamenlijke rekening handelen, dan zijn ieder dezer
    personen hoofdelijk aansprakelijk jegens ALMA Techniek voor het volledige bedrag.
  • Alle offertes worden gedurende drie maanden gestand gedaan, tenzij de offerte anders
    vermeldt.
  • De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod ALMA Techniek
    heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken dat de koper c.q. opdrachtgever zich verenigt
    met de toepassselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en
    dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen inkoopvoorwaarden.
  • Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de
    overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. ALMA Techniek en de
    koper c.q. opdrachtgever zullen dan in overleg treden om de nietige of vernietigde algemene
    voorwaarden te vervangen waarbij zoveel mogelijk aansluiting gezocht zal worden bij het
    doel en de strekking van de nietige of vernietigde voorwaarde.

Eigendomsvoorbehoud

  • Alle door ALMA Techniek aan afnemers geleverde goederen blijven eigendom van
    ALMA Techniek tot de betaling daarvan door ALMA Techniek is ontvangen.
  • Totdat de volledige betaling door ALMA Techniek is ontvangen is de afnemer slechts
    houder van de door ALMA Techniek geleverde goederen. De afnemer treedt in dat
    geval op als houder om niet met alle aan het houderschap verbonden lusten en lasten die de
    wet daaraan toekent.

Offertes/aanbiedingen

  • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn de door ALMA Techniek
    gedane aanbiedingen, ongeacht in welke vorm, vrijblijvend.
  • Alle door ALMA Techniek gesloten overeenkomsten geschieden onder de
    opschortende voorwaarden in die zin dat, alvorens de tot uitvoering van de order wordt
    overgegaan, de kredietwaardigheid van de afnemer genoegzaam moet zijn gebleken, ALMA
    Techniek. voornoemd is steeds gerechtigd voor uitlevering van een order bepaalde
    zekerheden te verlangen. Voorts behouden wij ons het recht voor om, indien daartoe
    aanleiding bestaat, uitsluitend te leveren onder rembours.
  • Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen
    slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk of elektronisch tussen ALMA Techniek en
    koper c.q. opdrachtgever zijn overeengekomen.
  • Indien wijzigingen in de overeenkomst leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient
    een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs c.q. aannemingsprijs schriftelijk of per e-mail
    tussen partijen te worden overeengekomen.
  • De opdrachtgever verklaart door ondertekening van de offerte dat de elektrische bedrading
    van het pand waarin de verwarming moet worden geïnstalleerd voldoet aan de Nederlandse
    Normen.

Meer en Minderwerk

Verrekening van het meerwerk vindt plaats:

  • Ingeval van een wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van
    uitvoering.
  • In het geval ALMA Techniek werkzaamheden uitvoert die in de offerte als meerwerk zijn
    omschreven.
  • Ingeval van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van wettelijke
    voorschriften of beschikkingen, tenzij ALMA Techniek deze bij het sluiten van de
    overeenkomst kende of had moeten kennen.
  • Ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten en verrekenbare
    hoeveelheden.
  • In de gevallen waarin verrekening als meerwerk in deze voorwaarden is
    voorgeschreven.

    Wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering zullen behoudens
    spoedeisende omstandigheden schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen. Het
    gemis van een schriftelijke of elektronische opdracht laat de aanspraken van ALMA
    Techniek en van de koper c.q. opdrachtgever op verrekening van meerwerk onverlet.
    Bij gebreke van een schriftelijke overeenkomst rust het bewijs van de wijziging op degene
    die de aanspraak maakt.

    Aansprakelijkheid van de koper c.q. opdrachtgever

    • De koper c.q. opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of
      namens hem verstrekte gegevens.
    • De koper c.q. opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem
      voorgeschreven constructies en werkwijzen, daardoor begrepen de invloed, die daarop door
      de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven
      orders en aanwijzingen.
    • De koper c.q. opdrachtgever garandeert de aanwezigheid van een droge (lichtgrijze) vloer
      op het moment van de installatie van de vloer(oppervlakte)verwarming.
    • Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de koper c.q. opdrachtgever ter beschikking heeft
      gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de
      gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever.
    • Indien de koper c.q. opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft
      voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen
      hiervan voor rekening van de opdrachtgever.
    • De koper c.q. opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en
      vertraging die ALMA Techniek lijdt als gevolg van door de opdrachtgever of in zijn
      opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
    • Indien een gemaakte afspraak voor het installeren en/of repareren van door ALMA Techniek
      te leveren goederen c.q. geleverde goederen door koper c.q. opdrachtgever wordt
      geannuleerd binnen 4 dagen voor de afgesproken datum, is opdrachtgever aansprakelijk
      voor de hieruit door ALMA Techniek voortvloeiende schade, welke schade in elk geval
      minimaal € 50,00 exclusief BTW bedraagt.

    Aansprakelijkheid van ALMA Techniek

    • Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van ALMA Techniek
      met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk is opgeleverd of
      als opgeleverd geldt.
    • ALMA Techniek is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van
      de koper c.q. opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht
      en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van ALMA
      Techniek .
    • ALMA Techniek is nooit aansprakelijk voor het doorfrezen, doorzagen of doorboren van
      leidingen in de afwerkvloer en de muur. ALMA Techniek raadt klanten dan ook ten
      sterkste aan zich voor installatie van de plaats van leidingen in de afwerkvloer of de muur op
      de hoogte te stellen.
    • ALMA Techniek is nooit aansprakelijk voor schade die (noodzakelijkerwijs) ontstaat aan
      een vloer als gevolg van reparatie van een storing in de vloerverwarming, en andere
      aangebrachte elektrische verwarmingssystemen.
    • ALMA Techniek is nooit aansprakelijk voor het niet goed functioneren van de
      verwarmingsthermostaat ten gevolg van de omstandigheid dat een CV-buis of andere
      verwarmingsbron in de vloer te dicht bij de vloervoeler ligt.
    • De aansprakelijkheid van ALMA Techniek is altijd beperkt tot de directe schade. Voor
      indirecte schade zoals gevolgschade, gemist inkomen, gemiste omzet, gemiste winst,
      gemiste besparingen, geleden verlies en schade door bedrijfsstagnatie, is ALMA Techniek
      niet aansprakelijk.
    • In het geval sprake is van overmacht, is ALMA Techniek niet aansprakelijk voor de
      schade die daardoor ontstaat.
    • Indien ALMA Techniek op grond van de overeenkomst of de wet verplicht is om
      schadevergoeding te betalen, is deze schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat wordt
      uitgekeerd door de schadeverzekeraar van ALMA Techniek . Indien de
      schadeverzekeraar om wat reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de
      schadevergoeding beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag
      van de in de offerte genoemde en door koper c.q. opdrachtgever betaalde opdrachtsom.

    Reclames/Garanties

    • Reclames dienen schriftelijk te worden gedaan binnen 6 (zes) maanden na factuurdatum.
    • In een geval van een door ALMA Techniek voornoemd gehonoreerde reclame heeft
      ALMA Techniek het recht naar haar keuze tot creditering over te gaan dan wel de
      goederen door soortgelijke te vervangen.
    • De ingevolge de garantieverplichting door ALMA Techniek vervangen gebrekkige
      goederen worden haar eigendom.
    • Indien naar het oordeel van ALMA Techniek de kosten van herstel in geen verhouding
      staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, heeft de opdrachtgever recht op
      schadevergoeding, welke schade in elk geval is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de
      offerte, c.q. de door opdrachtgever betaalde koopsom, doch dit onder voorbehoud van
      teruggave van het geleverde.
    • ALMA Techniek heeft te allen tijde de mogelijkheid om i.p.v. over te gaan tot herstel van
      gebreken de opdrachtgever de koopsom terug te betalen tegen finale kwijting.

    Overmacht

    • In geval van overmacht als gevolg waarvan ALMA Techniek voornoemd een door haar
      met een derde gesloten overeenkomst niet en/of niet tijdig kan nakomen, heeft ALMA
      Techniek de keuze de overeenkomst alsnog uit te voeren, dan wel de overeenkomst als
      ontbonden te beschouwen, c.q. de overeenkomst te annuleren zonder dat ALMA Techniek
      tot enige schadevergoeding in elke vorm en onder welke benaming dan ook, gehouden
      is.

    Vertraagde levering

    • Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht
      op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst. Wanneer nochtans bij de
      overeenkomst is bedongen, dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en koper
      aan verkoper schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden
      overschreden, dan is koper gerechtigd, om na het verstrijken van de overeengekomen
      termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst zonder rechtelijke
      tussenkomst te ontbinden, onverminderd kopers recht op schadevergoeding behoudens in
      geval van overmacht aan de zijde van de verkoper. Hij is verplicht verkoper hiervan
      onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij
      uitdrukkelijk anders overeengekomen.

    Aansprakelijkheid

    • ALMA Techniek is niet aansprakelijk voor het doorfrezen, doorzagen of doorboren van
      leidingen in de afwerkvloer en de muur. Wij raden onze klanten dan ook ten sterkste aan
      zich voor installatie van de plaats van leidingen in de afwerkvloer of de muur op de hoogte te
      stellen.
    • ALMA Techniek is niet aansprakelijk voor schade die (noodzakelijkerwijs) ontstaat aan
      een vloer als gevolg van reparatie van een storing in de vloer verwarming, en andere
      aangebrachte elektrische verwarmingssystemen.
    • ALMA Techniek is niet aansprakelijk voor het niet goed functioneren van de
      verwarmingsthermostaat ten gevolg van de omstandigheid dat een CV-buis of andere
      verwarmingsbron in de vloer te dicht bij de vloervoeler ligt.
    • Indien een gemaakte afspraak voor het installeren en/of repareren van door ALMA Techniek
      te leveren goederen c.q. geleverde goederen door opdrachtgever wordt geannuleerd
      binnen 4 dagen voor de afgesproken datum, is opdrachtgever aansprakelijk voor de hieruit
      door ALMA Techniek voortvloeiende schade, welke schade in elk geval minimaal €
      50,00 exclusief BTW bedraagt.
    • De opdrachtgever garandeert de aanwezigheid van een droge (lichtgrijze) vloer op het
      moment van de installatie van de vloer(oppervlakte)verwarming.

    Betaling en betalingstermijn

    • Betalingen aan ALMA Techniek dienen te geschieden zoals vermeld in de offerte,
      zonder korting.
    • Compensatie of schuldvergelijking is nimmer toegestaan.
    • Verrekening van door ALMA Techniek gehonoreerde retourzendingen en/of reclames
      zijn eerst toegestaan dan nadat de daarop betrekking hebbende creditnota door de
      koper/opdrachtgever is ontvangen.
    • Betaling aan ALMA Techniek dient te geschieden in de valuta waarin de factuur is
    • gesteld.
    • Vanaf de expiratie van de in artikel 9.1 genoemde termijn is de afnemer van rechtswege
      automatisch, derhalve zonder dat hiervoor een sommatie of ingebrekestelling is vereist, in
      gebreke en wettig verzuim. De afnemer die jegens ALMA Techniek ingebreke is als
      bedoeld in de vorige zin, is vanaf de expiratie der betalingstermijn aan ALMA Techniek
      opeisbaar verschuldigd terzake van rente wegens te laten betaling 1% per maand over het
      factuur bedrag. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van een maand voor een volle
      maand gerekend. Tevens zijn per aanmaning administratiekosten verschuldigd ter bedrage
      van € 12,50.
    • Indien de koper, c.q. opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en
      evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, is ALMA
      Techniek bevoegd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te
      beschouwen. In dat geval is de koper c.q. opdrachtgever aansprakelijk voor de door ALMA
      Techniek geleden schade, ondermeer bestaande uit de kosten van de
      ingebrekestelling.

    Weigering van goederen

    • Bij weigering van de aangeboden goederen of indiende koper c.q. opdrachtgever de order
      c.q. opdrachtgever geheel of gedeeltelijk annuleert of de goederen wegens wanbetaling
      worden teruggehaald, is door de koper terstond een boete verschuldigd gelijk aan 25% van
      het factuurbedrag, onverminderd de mogelijkheid van ALMA Techniek zijn schade te
      verhalen.

    Geschillen

    • Voor rekening van de nalatige afnemer c.q. koper c.q. opdrachtgever zijn alle kosten zowel
      buitengerechtelijke als gerechtelijke, zowel geliquideerde als niet geliquideerde, welke door
      ALMA Techniek aan haar raadsman dienen te worden betaald ten einde tot incasso of
      invordering van haar vordering te geraken.
    • De in het eerste lid van dit artikel bedoelde buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste
      15% van het factuurbedrag, verhoogd met het alsdan geldende BTW percentage (thans
      21%), alsmede verhoogd met de over die factuur reeds opeisbaar opengevallen rente
      wegens te late betaling en alles met een minimum van € 75,00.
    • De in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde kosten zijn opeisbaar verschuldigd vanaf het moment
      dat ALMA Techniek de opdracht tot incasso aan haar raadsman heeft verzonden.
    • Op alle met ALMA Techniek gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands
      Recht van toepasing.
    • Behoudens in de gevallen waarin de Kantonrechter bevoegd is, is met uitsluiting van de
      overige Rechtelijke instanties bevoegd de Arrondissementsrechtbank of de Heer President
      van de Arrondissementsrechtbank binnen wiens ressort ALMA Techniek zoals
      genoemd in de offerte c.q. opdrachtbevestiging woonachtig c.q. gevestigd is.

    Ontbinding

    • Onverminderd het bepaalde in artikel 9.6 wordt de overeenkomst ontbonden zonder
      rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip
      waarop de koper c.q. opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige
      surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of
      anderszins of beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de
      curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als
      boedelschuld erkent.
    • Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De
      koper c.q. opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schaden, onder
    • meer bestaande uit winstderving en transportkosten

    Alma Techniek is per 01-09-2024 onderdeel van Heating Group International B.V.
    Californiëdreef 17G, 3565BJ Utrecht
    T. +31 (030) 2600030 ∙ E. info@almatechniek.nl ∙ W. www.almatechniek.nl
    NL76 INGB 0655 5998 27 ∙ KvK 16083429 ∙ BTW NL8049.67.155B01